Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на...

^ Приложение № 3 к документации
для проведения

запроса предложений

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ





Фирменное наименование организации






Сокращённое заглавие организации






Организационно – правовая форма






Дата, место и орган регистрации






Почтовый адресок (с индексом)






Юридический адресок (с индексом)






Телефон






Факс






Ф.И.О Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на.... управляющего






Банковские реквизиты






Участник закупки __________________ __________________

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер __________________ ____________________

(подпись) (ФИО)

МП


Приложение № 4

к документации

для проведения запроса предложений


^ ЗАПРОС НА Объяснение ДОКУМЕНТАЦИИ


Дата: ____________________________

От кого:


Кому:


Прошу Вас объяснить последующие положения документации:



№ п.п.

Раздел

документации

Ссылка на Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... пункт документации, положения которого нужно объяснить

Содержание запроса на объяснение положений документации

1.










2.










3.


































Ответ на запрос прошу навести по адресу:


Подпись уполномоченного лица


Приложение № 5

К документации

для проведения запроса предложений


^ Проект субподрядного договора

Субподрядный договор № 5


на выполнение подрядных работ Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... по строительству светофорного объекта на скрещении автодорог «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов» и «Рязань – Пронск – Скопин» в с. Реткино Рязанского района Рязанской области


г. Рязань «____» __________ 2013 года


^ Открытое акционерное общество «Рязаньавтодор», дальше Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... именуемое как «Генподрядчик», в лице генерального директора Горбунова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , дальше именуемое как «Субподрядчик», в лице _____________________________действующего на основании ______________________ , с другой стороны заключили реальный Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... Субподрядный договор (дальше - субконтракт ) о нижеследующем:


^ I. ПРЕДМЕТ СУБКОНТРАКТА


1.1. Субподрядчик воспринимает в согласовании с заявкой на роль в открытом запросе предложений обязательство на собственный риск выполнить все работы, связанные со строительством светофорного объекта Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... на скрещении автодорог «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов» и «Рязань – Пронск – Скопин» в с. Реткино Рязанского района Рязанской области (дальше «Объект) в согласовании с критериями Субконтракта, по проектной документации, утвержденной Заказчиком (Приказ № 423 от Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... 20 ноября 2012 года) в установленный реальным Субконтрактом срок и в согласовании с Списком нормативно-технических документов (Приложение № 2) и передать их Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять выполненные в согласовании с критериями реального Субконтракта Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... работы и оплатить их.

1.2. Сроки начала-окончания работ составляют:

- начало - 04 марта 2013 г.;

- окончание - 31 мая 2013 г.

1.3. Работы проходят в согласовании с Графиком производства работ (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью реального Субконтракта).


^ II. Цена РАБОТ И Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по Субконтракту составляет 1 057 050,00 рублей, включая НДС 18 %. Кпер.- 5, 113295.

2.2. Стоимость реального Субконтракта является жесткой и не может изменяться в процессе его выполнения кроме случаев, предусмотренных законодательством. Стоимость Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... Субконтракта может быть снижена по соглашению сторон без конфигурации предусмотренных Субконтрактом объемов работ и других критерий выполнения Субконтракта.

Оплата выполненных работ осуществляется по стоимости, установленной Субконтрактом. Размер средств на временные строения и сооружения, дополнительные издержки Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на..., связанные с созданием работ в зимнее время, резерв средств на неожиданные работы и издержки


включены в стоимость Субконтракта и оплачиваются по установленной норме в согласовании с утвержденной проектной документацией.

2.3. Генподрядчик производит оплату Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... работ по истине Субконтракту методом перечисления денег только при выполнении Субподрядчиком критерий, установленных реальным Субконтрактом.

2.4. Выделение аванса Субподрядчику для выполнения работ по истине Субконтракту Генподрядчиком не предвидено.

2.5. Приемка выполненных работ делается Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... Генподрядчиком с 1-го по 5-е число месяца, последующего за отчетным, по предъявлению Субподрядчиком актов о приемке выполненных работ (№ КС-2) и справки о цены выполненных работ и издержек (№ КС-3).

2.6. Генподрядчик вправе Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... досрочно принять и оплатить работы, выполненные по данному Субконтракту.

2.7. Некачественно произведенные Субподрядчиком работы оформляются актом либо предписанием в согласовании с пт 4.2. реального Субконтракта, Генподрядчиком не принимаются и не оплачиваются до полного устранения Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... замечаний, обозначенных в акте либо предписании.

2.8. Расчеты за выполненные работы Генподрядчиком осуществляются в течение денежного года, но не позже 27 декабря 2013 года, на основании счета, счета-фактуры и справки о цены выполненных работ и издержек (№ КС Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на...-3), предъявляемых Субподрядчиком. Генподрядчик вправе досрочно оплатить выполненные и принятые работы по истине Субконтракту.

2.9. Промежные расчеты за выполненные объемы работ в течение срока строительства Объекта не должны превосходить 95 процентов цены Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... Объекта в целом.

Окончательный расчет делается в месячный срок после утверждения Генподрядчиком акта приемки законченного строительством Объекта.

2.10. Субподрядчик оплачивает Генподрядчику ______________ от цены выполненных работ, связанных с координацией работ, приемкой работ.


^ III. ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА


3.1. Субподрядчик в порядке Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на..., установленном действующим законодательством, назначает собственных представителей (с выдачей доверенности) для регулирования деятельности по истине Субконтракту.

3.2. Субподрядчик должен:

3.2.1. Выполнить все работы по строительству объекта в полном согласовании с критериями реального Субконтракта и всеми Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... приложениями к нему и сдать Объект Генподрядчику в состоянии, позволяющем производить эксплуатацию Объекта в согласовании с его предназначением и установленными требованиями.

3.2.2. Вести, с момента начала работ на Объекте и до их окончания Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на..., оформленные и заверенные в установленном порядке общий и особые журнальчики работ, журнальчики входного и операционного лабораторного контроля, исполнительную документацию на российском языке, по формам в согласовании с требованиями нормативно-технических документов Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на....

3.2.3. Обеспечить качество производства всех работ в согласовании с требованиями проектной документации, нормативно-технических документов (ГОСТов, СНиПов, Методических советов) письменными указаниями Генподрядчика, и в сроки, установленные Графиками производства работ.

3.2.4. Использовать приобретенные от Генподрядчика Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... деньги по мотивированному предназначению.

3.2.5. Обеспечить по указанию Генподрядчика за собственный счет в согласованные с Генподрядчиком сроки устранение недочетов и изъянов, выявленных:



светофорный объект - 5 лет;

со денька утверждения и регистрации Генподрядчиком акта приемки законченного строительством объекта.

      1. Согласовать с органами муниципального Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.2.7. Обеспечивать создание работ необходимыми материалами, оборудованием, строительной техникой.

3.2.8. Представлять Генподрядчику всю нужную для контроля за ходом выполнения Субконтракта производственно Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на...-техническую документацию и информацию, также геодезические приборы и инструменты.

      1. За 10 дней до полного окончания работ на объекте в письменной форме уведомить Генподрядчика о необходимости сотворения комиссии по определению готовности к вводу объекта Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... в эксплуатацию.

3.2.10. Делать при производстве работ нужные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, технике безопасности и охране среды.

3.3. Субподрядчик несет полную вещественную и другие виды юридической ответственности как перед Заказчиком, Генподрядчиком, так и перед Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... третьими лицами за ненадлежащее обеспечение безопасности дорожного движения тс на участках производства работ, предусмотренных в реальном Субконтракте.


^ IV. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА


4.1. Генподрядчик в порядке, установленном действующим законодательством, назначает собственных представителей (с Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... выдачей доверенности) для регулирования деятельности по истине Субконтракту.

4.2. Генподрядчик в течение всего срока деяния Субконтракта держит под контролем выполнение работ с проведением соответственных обследований. В случае обнаружения плохого производства работ выдает Субподрядчику Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... предписание или составляет вместе с ним акт, которые принимаются Субподрядчиком потом к выполнению в обозначенные сроки. Не считая того, Генподрядчик вправе при обнаружении в процессе производства работ изъянов или других нарушений (отступлений от ГОСТов, СНиПов Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на..., Методических советов) грубых, повторных нарушений и т.п., подтвержденных документально, остановить эти работы, не принимать и не оплачивать их до устранения замечаний, обозначенных в выданных Субподрядчику актах и предписаниях.

Все издержки Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на..., вызванные приостановлением работ по обозначенным выше причинам, несет Субподрядчик, при всем этом сроки приостановления работ в данном случае не могут служить основанием для продления срока окончания работ по Субконтракту.

4.3. Если Генподрядчик Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... не удовлетворен ходом и качеством работы, используемыми материалами либо ведением исполнительной документации Субподрядчиком, то он должен выложить свое особенное мировоззрение в журнальчике производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений с Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... выдачей по мере надобности предписания (акта). Субподрядчик в течение обозначенного срока исполняет указания представителей Генподрядчика (уполномоченного лица), о чем Субподрядчик должен сделать отметку об выполнении в журнальчике производства работ.

4.4. В случае введения Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... в действие новых нормативно-технических документов Генподрядчик должен уведомить Субподрядчика о необходимости и порядке их внедрения при выполнении Субконтракта.


^ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


5.1. В случае просрочки выполнения Генподрядчиком обязанностей по оплате принятых в установленном Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... порядке работ, Генподрядчик несет ответственность на критериях и в порядке, установленных п. 9 ст. 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки продуктов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и городских нужд Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на...».

Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине другой стороны.

5.2. В случае нарушения Субподрядчиком установленных реальным Субконтрактом сроков окончания работ Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... им уплачивается неустойка в размере 0,1 процента от цены реального Субконтракта за каждый денек просрочки, начиная со последующего денька после установленного Субконтрактом срока окончания работ до фактического окончания Субподрядчиком работ.

5.3. В случае Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... не выполнения Субподрядчиком по его вине каждомесячного объема работ в согласовании с Графиком производства работ, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 5 процентов от цены невыполненного месячного объема работ.

5.4. В случае Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... если Субподрядчик не избавил в течение строительства либо гарантийного срока эксплуатации недостатки в срок, установленные актом, или предписанием, он уплачивает неустойку в размере 0,01 процента от цены реального Субконтракта за каждый денек просрочки, начиная со Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... последующего денька после установленного предписанием (актом) срока, до полного устранения обозначенных изъянов. Факт и сроки их устранения фиксируются подходящим актом.

В случае отказа представителя Субподрядчика от приема предписания либо от подписи в обоестороннем Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... акте, они являются действительными при условии их доказательства представителем УГИБДД УМВД Рф по Рязанской области, Управления муниципального автодорожного надзора по Рязанской области либо представителя органа местного самоуправления.

5.5. Субподрядчик освобождается от уплаты Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... штрафа либо пени, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине Генподрядчика.

5.6. Уплата штрафных санкций не высвобождает Субподрядчика от выполнения собственных обязанностей по истине Субконтракту.


^ VI Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на.... УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И Конфигурации СУБКОНТРАКТА


6.1. Расторжение реального Субконтракта допускается по соглашению сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным штатским законодательством.

6.2. Если Субподрядчик не приступил к выполнению Субконтракта в течение 10 дней с даты установленного Субконтрактом Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... срока начала работ или делает предусмотренные Субконтрактом работы с нарушением установленных графиком производства работ промежных сроков более чем на 30 дней (исчисляются в объемах финансирования, соответственных обозначенному количеству дней согласно графику Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... производства работ), равно как и в случае нарушения Субподрядчиком конечного срока выполнения работ, Генподрядчик вправе в однобоком порядке отрешиться от выполнения Субконтракта (в данном случае Субконтракт считается расторгнутым с даты, обозначенной Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... в уведомлении Генподрядчика об однобоком отказе от выполнения Субконтракта) и востребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в размерах, установленных Разделом V реального Субконтракта.

6.3. Изменение критерий Субконтракта по соглашению сторон и в однобоком порядке Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... допускаются на критериях, не противоречащих ч.5 ст.9. Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки продуктов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и городских нужд».

6.4. Любые дополнения и конфигурации критерий реального Субконтракта Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... оформляются в виде Дополнительных соглашений к Субконтракту, которые подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемыми частями.


^ VII. Происшествия Неодолимой СИЛЫ


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... невыполнение обязанностей по Субконтракту, если оно явилось следствием стихийного бедствия, военных действий в зоне производства работ, конфигурации нормативных актов, регулирующих определенные обязательства сторон и их ответственность за нарушение этих обязанностей, и если Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... эти происшествия конкретно воздействовали на выполнение реального Договора и их появление доказано официально уполномоченным муниципальным органом.

7.2. Решение о частичном либо полном неисполнении обязанностей в силу событий неодолимой силы оформляются обоесторонним соглашением.

7.3. Если Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... стороны не сумеют в течение 30 дней согласовать решение о частичном либо полном неисполнении реального Субконтракта по обозначенным происшествиям, вопрос разрешается арбитражным трибуналом Рязанской области в порядке, установленном действующим законодательством.


^ VIII. Остальные УСЛОВИЯ


8.1. Сокрытые работы принимаются представителем Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... Генподрядчика. Субподрядчик приступает к выполнению следующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке укрытых работ и составления соответственных актов. Субподрядчик в письменном виде более чем за день до проведения Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... промежной приемки выполненных работ, уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения приемки укрытых работ.

8.2. Готовность принимаемых конструкций, укрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Генподрядчика и Субподрядчика актов освидетельствования конструкций и укрытых работ, актов Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

Если закрытие работ выполнено без представителя Генподрядчика (представитель Генподрядчика не был информирован об этом либо информирован с запозданием), то Субподрядчик за собственный счет обязуется Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... открыть всякую часть укрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а потом вернуть ее.

8.3. Во всем остальном, неурегулированном реальным Субконтрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Русской Федерации.

8.4. Спорные вопросы, возникающие при Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... выполнении реального Субконтракта, разрешаются в установленном законодательством порядке арбитражным трибуналом Рязанской области.

8.5. До передачи объекта Генподрядчику риск случайной смерти либо случайного повреждения результата выполненных работ несет Субподрядчик.


^ IХ. СРОК Деяния СУБКОНТРАКТА


9.1. Срок деяния Субконтракта - с Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... момента подписания Субконтракта по 27.12.2013г.


Х. ПРИЛОЖЕНИЯ


10.1. Приложение № 1 – График производства работ;

10.2. Приложение № 2 – Список нормативно-технических документов.

10.3. Приложение № 3.- Локальная смета.



  1. ^ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:




ГЕНПОДРЯДЧИК:

ОАО «Рязаньавтодор»

390047 г. Рязань,

Куйбышевское шоссе, 35

ИНН 6234065445 КПП 623450001

р/с Приложение № 3 к документации - О проведении запроса предложений на право заключения субподрядного контракта на... 40702810100000001271 в ООО РИКБ «Ринвестбанк» г. Рязань

БИК 046126790

к/сч 30101810000000000790

ОГРН 1096234000642


СУБПОДРЯДЧИК:




Генподрядчик: Субподрядчик:


Генеральный директор

ОАО «Рязаньавтодор»

_________________ С.Н.Горбунов


Приложение №1

к субконтракту №

от _____ ______________ 2013г.


prilozhenie-2-sravnenie-rossijskogo-finansovogo-rinka-s-vedushimi-mfc-koncepciya-sozdaniya-mezhdunarodnogo-finansovogo.html
prilozhenie-2-struktura-upravleniya-uchebno-vospitatelnim-processom-v-mou-muk-publichnij-doklad.html
prilozhenie-2-tablici-perevoda-pervichnih-ocenok-v-standartnie-11-glava.html