Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения


Приложение 2

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по серьезному

ремонту многоквартирных домов


Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для роли в конкурсе на выполнение работ по серьезному ремонту ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(указать наименование Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения работ, объект и адресок)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа

Количество листов













Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение 3

к конкурсной документации

по проведению Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения открытого конкурса

на выполнение работ по серьезному

ремонту многоквартирных домов


Сведения о составе и квалификации профессионалов, имеющих высшее особое

образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях

более 5 лет

№ п/п

ФИО

Должность в компании

Стаж Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения работы в отрасли

Стаж работы в компании

Заглавие учебного заведения и год окончания

Примечание

































































Итого:

- количество профессионалов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________человек

- количество профессионалов с опытом работы более 5 лет Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения: ________человек

Средняя численность работников участника на дату подачи заявки:


Прилагаются последующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником)

1.Копия паспорта в количестве ____шт.

2. Копия диплома в количестве _____шт.

3. Копия трудовой книги в количестве Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения _____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать


Приложение 4

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по серьезному

ремонту многоквартирных домов


Примерная форма контракта подряда на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирных домов

Контракт Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения №______

на выполнение работ по серьезному ремонту многоквартирных домов

«____»___________ 2013 года

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________(дальше - Заказчик) с одной стороны и __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(дальше - Подрядчик), называемые Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения в предстоящем «Стороны» заключили реальный Контракт о нижеследующем:


Статья 1. ПРЕДМЕТ И Значительные УСЛОВИЯ Контракта


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик воспринимает на себя обязательства по выполнению работ по серьезному ремонту ___________________(дальше - работы) многоквартирных домов (дальше – объект Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения), расположенных по адресу:_____________________________________ в согласовании с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая цена работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей.

1.3. Обозначенная в пт 1.2 цена Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения работ в связи с удорожанием ресурсов в период проведения полгого ремонта, повышению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

1.5. В счет цены работ, в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, Подрядчик берет Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения на себя обязательство перед Заказчиком за собственный риск из собственных материалов, своими силами и средствами выполнить работы в согласовании с Контрактом, убрать все недочеты и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их цены, определенной в согласовании с Контрактом, в границах суммы, обозначенной в пт 1.2 Контракта, в сроки и в порядке, определенные реальным Контрактом.

1.7. Основанием для Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения заключения реального Контракта является _________________ ______________№ __________ от «___»________2013 г.


Статья 2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Оплата по Договору осуществляется в два шага:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от цены, обозначенной в Пт 1.2 Контракта в сумме _________________________________ рублей Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения выплачивается в 5-ти дневный срок с даты подписания Контракта Сторонами;

- окончательный платеж по окончанию работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 3-х дневный Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения срок с даты подписания обозначенных документов Заказчиком, уполномоченными представителями собственников жилых помещений и согласования с органом местного самоуправления.

2.2. Подрядчик должен использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения нужные документы, подтверждающие внедрение авансового платежа в согласовании с его предназначением.

Статья 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ: не позже «____»______________2013года, но не ранее выплаты авансового платежа в согласовании с пт 2.1. реального Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения Контракта .

3.2. Срок окончания работ не позже: «____»______________2013года. Работы производятся согласно календарного графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью реального контракта.

3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.

Статья 4. ЗАКАЗЧИК

4.1. При выполнении реального Контракта Заказчик должен:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение 3-х дней со денька подписания Контракта Сторонами Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения.

4.1.2. Обеспечить компанию строительного контроля в течение всего периода производства работ, в порядке предусмотренном статьей 53 Градостроительного кодекса Русской Федерации.

4.1.3. Сделать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после полгого Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения ремонта.

4.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме
КС-3.

4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.

Статья 5. ПОДРЯДЧИК

5.1. При Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения выполнении Контракта Подрядчик должен:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, обозначенный в пт 4.1.1.

5.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения и СНиП, за понижение либо утрату прочности, стойкости, надежности строения, сооружения либо его части.

5.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, нужные для производства работ, также производить их приемку, разгрузку и Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения складирование. Применяемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать муниципальным эталонам РФ и техническим условиям. На всех шагах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения и (либо) другие документы, удостоверяющие качество применяемых Подрядчиком материалов.

5.1.4. Расположить за собственный счет на строй лесах и (либо) огораживаниях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.1.5. Обеспечить режим труда в согласовании с трудовым законодательством Русской Федерации, также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя людей. Работы должны выполняться в будние Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения деньки в период с 8.00. до 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и торжественные деньки с учетом соответственных требований законодательства РФ.

5.1.6. Обеспечить в процессе производства работ выполнение нужных мероприятий Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, оптимальному использованию местности, охране среды, зеленоватых насаждений и земли.

5.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения в итоге выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8. Обеспечить за собственный счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, нужного для производства работ, огораживание рабочей площадки с момента начала работ Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта.

5.1.10. При обнаружении событий, угрожающих сохранности либо прочности объекта немедля Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения известить Заказчика и до получения от него указании остановить работы и принять все вероятные меры по предотвращению пришествия отрицательных последствий, которые могут быть вызваны найденными обстоятельствами.

5.1.11. По первому требованию представителя Заказчика Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения представлять всю нужную информацию о ходе ремонтных работ.

5.1.12. Обеспечить представителю Заказчика нужные условия для выполнения им собственных обязательств на объекте.

5.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пт 3.2. Контракта сроки и передать Заказчику набор Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения исполнительной документации, который включает общий журнальчик производства работ, уточненные сметы, списки практически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования укрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недочетов Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения, выявленных в процессе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за собственный счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязанностей Заказчик Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую компанию за счет Подрядчика.

5.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок вербования и внедрение зарубежных работников.

5.1.16. Делать пересчет сметной цены полгого ремонта объектов в текущий Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения уровень цен по личным расчетам индекса, рассчитанным ГУ "Региональный центр ценообразования в строительстве по Пензенской области".

5.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Русской Федерации, другими правовыми актами и реальным Контрактом.

Статья Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения 6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1. Заказчик назначает представителя, который представляет Заказчика во отношениях с Подрядчиком.

Полномочным представителем Заказчика является:

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности, заглавие организации, адресок, контактные телефоны)

6.2. Подрядчик назначает в качестве собственного представителя должностное Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во отношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий возможности)

6.3. Подмена представителя Заказчика Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения либо Подрядчика, осуществляется с неотклонимым письменным извещением об этом соответственной Стороны.

6.4. Представитель Заказчика делает последующие функции:

6.4.1. Контроль за соответствием работ, используемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, эталонов, технических критерий и других нормативных Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения документов;

6.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных изъянов в технической и сметной документации;

6.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество применяемых Подрядчиком изделий и материалов (техпаспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4. Освидетельствование вместе с Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения Подрядчиком укрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования укрытых работ;

6.4.5. Проверка фактических объемов, свойства и цены выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения КС-2;

6.4.6. Роль в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения полгого ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.5. С целью выполнения функций, обозначенных в пт 6.4, представитель Заказчика имеет право Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения:

6.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика либо Подрядчика;

6.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и добиваться от него устранения обозначенных в замечаниях недочетов.

6.6. Представитель Заказчика не имеет Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения права заносить конфигурации в Контракт либо добиваться от Подрядчика действий, нарушающих условия Контракта.

6.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения получать от Заказчика надлежащие объяснения.

6.8. Все деяния во выполнение реального Контракта осуществляются Сторонами исключительно в письменном виде, при всем этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнальчике производства Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения работ.

6.9. Представитель и по мере надобности другие должностные лица Подрядчика должны по приглашению представителя Заказчика учавствовать в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика должен учавствовать Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/либо записываются в журнальчик производства работ.

6.12. С Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик должен вести общий журнальчик производства работ, в каком отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

6.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, владеющие нужным опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения работ.

6.14. Все ископаемые предметы и другие находки, представляющие геологический, археологический энтузиазм либо иную ценность, отысканные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик должен остановить Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения работы и немедля уведомить об этом Заказчика.

Статья 7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в согласовании с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных серьезным ремонтом жилых построек (в ред Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения. Конфигураций № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, также другими применимыми нормативными актами.

7.2. Подрядчик должен письменно уведомить представителя Заказчика о окончании работ по Договору и готовности объекта к Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения извещения Подрядчика организует и в установленном порядке Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения производит приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3. При обнаружении рабочей (приемочной) комиссией в процессе приемки в эксплуатацию объекта недочетов в выполненной работе составляется акт, в каком фиксируется список изъянов и сроки их устранения Подрядчиком Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения. Подрядчик должен убрать все обнаруженные недостатки своими силами и за собственный счет в сроки, обозначенные в акте.

7.4. Приемка объекта в эксплуатацию делается только после выполнения всех работ в полном согласовании Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения с технической и сметной документацией, также после устранения всех изъянов в согласовании с пт 7.3 Контракта.

7.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения полгого ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по серьезному ремонту объекта по всем видам работ.

7.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он воспринимает Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск вероятного его повреждения либо утраты.

Статья 8. ГАРАНТИИ Свойства ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии свойства распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения субподрядчиками по Договору.

8.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со денька подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не обоснует, что недостатки произошли вследствие обычного износа объекта либо его частей, либо Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения неверной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3. При обнаружении изъянов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет собственного представителя не позже 3-х Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения дней, с даты получения уведомления, а в случае выявления изъянов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (либо) убыткам - немедля. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий недостатки, и согласовывают порядок и сроки их Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения устранения. Срок устранения изъянов не должен превосходить сроков нужных для подготовки производства соответственных работ и производства таких работ более чем на 5 (5) рабочих дней.

8.4. При отказе Подрядчика от составления и (либо) подписания акта найденных изъянов Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения Заказчик составляет однобокий акт с привлечением независящих профессионалов, все расходы по оплате услуг которых, при установлении пришествия гарантийного варианта несет Подрядчик.

8.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных изъянов в Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую компанию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения выполнения его обязанностей по устранению выявленных изъянов в гарантийный период.

Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Заказчик и Подрядчик Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения несут ответственность в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации за ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по Договору.

9.2. За нарушение сроков выполнения обязанностей по Договору Заказчиком либо Подрядчиком виноватая Сторона несет Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены, обозначенной в пт 1.2. Контракта за каждый денек просрочки до фактического выполнения обязанностей.

9.3. За заключение контракта субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) цены работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При всем этом Заказчик вправе добиваться расторжения контракта субподряда.

9.4. В случае нарушения Подрядчиком критерий Контракта Представитель Заказчика немедля Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в однобоком порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых 5 10-х процента) цены, обозначенной в пт 1.2. Контракта за каждый денек до фактического устранения нарушений.

9.5. Уплата штрафа за просрочку либо Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения другое ненадлежащее выполнение обязанностей по Договору, также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей, не высвобождает Стороны от фактического выполнения обязанностей по Договору.

9.6. Обозначенные в истинной статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

9.7. Сторона Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения освобождается от уплаты штрафа, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине другой Стороны.

Статья 10. ВНЕСЕНИЕ Конфигураций В Техно ДОКУМЕНТАЦИЮ

10.1. Представитель Заказчика вправе заносить от имени Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения Заказчика конфигурации в техно документацию при условии, что дополнительные работы по цены не превосходят 10% (10 процентов) обозначенной в пт 1.2 Контракта цены работ и нрав работ не меняется.

10.2. При внесении конфигураций в техно Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения документацию в согласовании с пт 10.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в согласовании со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью реального Контракта.

10.3. Внесение в техно документацию конфигураций в большем против обозначенного в пт Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения 10.1 истинной статьи объеме осуществляется на базе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 11. Происшествия Неодолимой СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение собственных обязанностей Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения по Договору, если оно явилось следствием появления событий неодолимой силы, появившихся после заключения Контракта. К происшествиям неодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, стачки, конфигурации действующего законодательства, другие чрезвычайные происшествия, действующие на выполнение обязанностей по Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения договору, на которые Стороны не могут оказать воздействия и за появление которых не несут ответственности.

11.2. В случае пришествия событий, обозначенных в пт 11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения по Договору, должна в 3-х дневный срок сказать об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением документа, подтверждающего данное событие.

11.3. С момента пришествия форс-мажорных событий действие Контракта приостанавливается до Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения момента, определяемого Сторонами.

Статья 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ Контракта

12.1. Заказчик вправе в однобоком порядке расторгнуть Контракт и востребовать возмещения причиненных убытков в случае последующих нарушений Подрядчиком критерий Контракта:

12.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения на объекте в течение 10 дней с установленной в Пт 3.1. реального Контракта даты начала работ.

12.1.2. В случае многократного нарушения Подрядчиком обязанностей по Договору.

12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Контракта в согласовании Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения с пт 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответственное извещение. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком обозначенного извещения. После расторжения Контракта представитель Заказчика должен оценить цена работ, сделанных Подрядчиком к моменту расторжения, и цена убытков Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения, которые понес и (либо) понесет Заказчик в итоге невыполнения Подрядчиком собственных обязанностей и расторжения Контракта.

12.3. Если цена сделанных Подрядчиком работ превосходит цена убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если цена сделанных Подрядчиком работ меньше цены убытков, которые понес и (либо) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения.

12.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, при всем этом оплата Заказчиком Подрядчику делается за практически выполненные работы.

Статья 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения Контракта, разрешаются сторонами методом переговоров.

13.2. При Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения появлении меж Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недочетов выполненных работ либо их обстоятельств и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по просьбе хоть какой из Сторон может быть назначена экспертиза Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая предназначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком критерий Контракта либо причинной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения назначена по соглашению меж Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности урегулирования спора методом переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный трибунал по месту нахождения Заказчика в установленном Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения действующим законодательством Русской Федерации порядке.

Статья 14. Остальные УСЛОВИЯ

14.1. Все конфигурации и дополнения к Договору числятся действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

14.2. В случае конфигурации адреса или других реквизитов Стороны должны Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения уведомить об этом друг дружку в недельный срок со денька таких конфигураций.

14.3. Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а конкретно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

14.4. Контракт Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами собственных обязанностей.

Статья 15. ПРИЛОЖЕНИЯ К Истинному ДОГОВОРУ

Приложениями к истинному договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются последующие документы:

№ 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

№ 4.________________________________________________________________________

№ 5.________________________________________________________________________


Статья 16. Местопребывание И Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16.1. Заказчик:

Местопребывание:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

16.2. Подрядчик:_______________________________________________________

Местопребывание:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

^ Подписи сторон

Заказчик Подрядчик


«_____»____________ 2013г. «_____»___________ 2013г.


М.П. М.П


Приложение 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по серьезному

ремонту многоквартирных домов



Заказчик

Подрядчик

_____________________

______________________

м.п.

м.п Приложение 2 - Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения.


prilozhenie-2-municipalnoj-sistemi-obrazovaniya.html
prilozhenie-2-normativi-trudozatrat.html
prilozhenie-2-ob-utverzhdenii-strategii-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-gubkinskogo-do-2020-goda.html